出租文物合同范本
出租文物合同范本 第一篇
根据《^v^文物保护法》、《^v^文物保护法实施条例》和《广东省实施办法》的有关法律法规的规定，为加强XXX的文物保护和管理，现XX市(县、区)文物行政主管部门(甲方)与XXX内各文物点产权业主(乙方)签订如下保护管理使用协议书：
一、文物名称：
XXX(此处应列出具体的文物点)
二、甲方责任：
一.及时向乙方传达上级文化文物部门对文物保护的信息。
二.对该文物保护单位实施监督管理。
三.甲方报请所在地政府为文物保护单位设置专门机构或者指定机构、专人负责管理。
四.乙方在保护管理文物保护单位时如有难题或困难，可以向甲方提出申请，甲方应给予协助。
五.乙方依法对文物保护单位进行修缮时，甲方应予以协助，在经费上确实存在困难的，甲方应帮助乙路线各级政府提出申请。
二、乙方责任：
一.乙方同意将XXX申报为广东省文物保护单位。
(文物保护单位名称)的所有权受法律保护，但乙方必须遵守民族有关文物保护的法律、法规的规定。
由乙方负责修缮、保养。该文物有损毁危险，乙方不具备修缮能力的，当地人民政府应当给予帮助;乙方具备修缮能力而拒不依法履行修缮义务的，县级以上人民政府可以给予抢救修缮，所需费用由乙方负担。
四.在管理期间不得擅自修缮。确需修缮的，应当依法报经批准，由实施单位向各级文物行政主管部门逐级申报，方案同意后方可进行修缮。
五.文物保护单位的修缮必须遵守不改变文物原状的规则，由取得文物保护工程资质证书的单位承担。
六.应成立负责管理文物保护单位的机构，建立健全规章制度，指定专人负责保护管理职业。
七.在管理使用期间，要按照文物保护法的要求对文物保护单位进行日常保养、维护。
八.在文物保护单位的保护范围内，不得建设危害文物保护安全的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全的活动。在文物保护单位的建设控制地带内，不得建设破坏文物保护单位历史风貌的设施。
九.落实防火、防盗、防水、防虫、防坍塌等安全防范措施;负责管理、保护好文保单位内外的设施、物品、标志说明，保持干净、整齐，如有意外发生，要立即采取措施并在二十四小时内报告甲方;
一零.配合文物行政部门依法开展的各类文物保护检查职业;
四、本协议经甲乙双方签字后生效。
甲 方：
代表签名：
(公章)
乙方签名：
xxxx年 月 日
出租文物合同范本 第二篇
出租方(简称甲方)：_______________________
承租方(简称乙方)：_______________________
签订地点：_______________________________
签订时刻：_______________________________
根据《_合同法》及相关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条、租赁资产名称与地点
甲方将其所有的坐落在____________________的场地(详见双方核对的图纸)，含办公室，出租给乙方使用。
第二条、租赁期限
租赁期共_____年，出租期自______年____月____日起至______年____月____日止。期满后若乙方需要续租，同等条件下乙方享有优先承租权。
第三条、租金及租金的交纳期限
租金每年计人民币_________万元(￥_________元)，每期支付____个月的租金，本协议生效后先付____个月的租金，自第____个月开始支付第____期租金，以此类推。
甲路线乙方收取租金时必须出具税务机关认可的正式发票。
第四条、租赁期间租赁财产的保养
乙方应合理、妥善使用租赁财产，如乙方使用不当造成租赁财产损坏的(不包括水泥场地)，由乙方负责修缮并承担相关的维修费用。
若因租赁物天然缘故而损坏的，则由甲方负责维护，保障乙方能正常使用。
第五条、争议的解决方式
本合同执行经过中若发生争议事项，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意向_______________人民法院提起诉讼解决。
第六条、租赁期满，甲乙双方结清所有费用后，甲方收回租赁物，本合同终止。
第七条、本合同未尽事宜，按《_合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第八条、本合同一式____份，甲乙双方各执____份。
出租方(章)：_________________________
单位地址：__________________________
法定代表人(签字)：___________________
授权代表(签字)：_____________________
承租方(章)：_________________________
单位地址：__________________________
法定代表人(签字)：___________________
附件：一.经双方核定的场地平面图;
二.甲方出具的合同签订授权委托书。
出租文物合同范本 第三篇
施工地址：____________________________区(县)
发包人(全称)：________________________________
承包人(全称)：________________________________
根据《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚恳信用的规则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包职业内容
工程名称：______________________________________________
工程概况：______________________________________________
分包职业内容：__________________________________________
范围包括：__________________________________________________
工程监理单位(全称)：________________________________
第二条作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条合同工期
开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
第四条合同价款
合同价款为：_________元(人民币)大写：_________元
合同价款的确定规则(在确认的方式前划√)：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
以年施工预算或年施工概算定额为依据：
①定额工资单价为：
瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上结构：_____元/平方米;地下结构：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：______元/平方米;________;_________;
③分项工程承包：
外墙面砖：_______元/平方米;屋面防水：_______元/平方米;
水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;
内墙普通抹灰：_______元/平方米;________;________;________.
定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)
因不可抗力、一周内非承包人缘故停水、停电、停气或安排任务不及时等缘故造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
对合同价款内容的明确：_______________________________________
第五条合同价款的结算和支付
结算、决算资料：
发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
有效的月度职业量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
合同价款的结算和决算：
发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
工程交工后二八日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后二八日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
合同价款的支付：
合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。
分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的’八零%，余款在发包人对决算资料予以确认后二八日内付清。
合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行民族和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
重大伤亡及其他安全事故处理：
发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_______________________.
第七条工程质量、验收与保修
工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和民族及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
承包人必须按照民族规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人缘故造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘故造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
分包工程验收以民族颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后二八日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.
第八条工期延误
对于下面内容缘故造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
a.因战争、动乱、天然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;
e.一周内非承包人缘故停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过八小时;
f.发包人同意工期顺延的其他情况。
承包人应在上述情况发生后七日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于七日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
非因上述缘故造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：
第九条文明施工
发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________.
第十条材料机具供应
本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________
承包人自备的工具为：______________________________________________双方确认防护用具由______________承担。
由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(四零零米内)。
承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________
第十一条文物保护
对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于四小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知二四小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。
第十二条发包人的权利及义务
负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
负责解决施工中存在或发生的技术难题。
负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制规划，审查承包人编制的详细施职业业规划。
负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
负责组织工程的验收职业。
本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调职业。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前七日通知承包人。
第十三条承包人的权利和义务
承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于一八周岁，不得超过六零周岁。
承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、职业证号码及身份证号码)，作为本合同附件。
在施工生产经过中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。
当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调职业。
第十四条违约责任
发包人违约责任
由于发包人缘故造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量难题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
发包人超过约定的支付时刻不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
承包人违约责任
因承包人缘故造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。
因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十五条合同争议的解决
在履行合同经过中发生争议，双方开头来说进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定下面内容方式解决争议(在选定的方式前划“√”)：
一.向北京仲裁委员会申请仲裁。
二.向___________人民法院起诉。
第十六条合同的生效与终止
本合同经双技巧定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包职业内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
第十七条
本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。
第十八条
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
发包人：________________________________
承包人：________________________________
年月日
出租文物合同范本 第四篇
场经营单位： (下面内容简称甲方) 负责人：
承租展场单位：武 (下面内容简称乙方) 负责人：
根据_有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚恳信用的规则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。
第一条 合同主体
一、甲方系依法取得坐落于嘉鱼县原人民医院展览场地租赁经营权的负责单位。
二、乙方系本合同约定的展会主办单位。
第二条 租赁场地 甲方同意乙方租用位于嘉鱼县原人民医院，总面积约为二零xx平方米的场地，用于乙方举办“服装土特产展销会”。
第三条 租赁期限
乙方预定于二零xx年下半年度至二零xx年上半年度甲方未开工之前展览，展览日期一五天。
第四条 展销内容
服装服饰、南北土特产、陶瓷、中华美食、儿童游戏、日用百货。
第五条 租赁费用
每次活动乙方付给甲方人民币壹万贰仟元，签订本合同时付给甲方保证金贰仟元，活动结束后全额退还。
第六条 保证与承诺
一、甲方确保乙方在合同期内正常使用场地，不允许其他同类展销活动举行，在一一月一日前平整好二零xx平方米场地。
二、甲方负责平整二零xx平米的空地供给乙方使用，负责乙方举办展销会的所有手续费用以及水电费。
三、乙方只经营合同中所申请的项目，承担与展会相关的所有责任和安全难题。
四、乙方在展销活动中的经营状况与甲方无关，自负盈亏，保证使用场地两次以上。
第七条 本租赁合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
出租文物合同范本 第五篇
甲方(出租方)：
乙方(承租方)：
丙方(担保方)：
根据《_合同法》以及民族、省、市有关法律、法规和房地产管理规定，甲乙丙三方本着互利互惠、平等、自愿的规则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守。
一、出租物业概况及期限
一、甲方同意将坐落于_____________综合仓库，建筑面积为_________平方米供乙方作仓库使用(下面内容简称“该仓库”)。
二、甲方所提供的仓库，由乙方自行出租管理、开展仓储等相关业务，乙方独立经营核算;甲方积极支持，并不干涉乙方正常出租活动。
三、本协议租期：自 年 月 日至 年 月 日止，共 年。
二、仓库租金、水电费及支付方式
一、本合同租赁期内，年租金为每年元(人民币，下同)。于合同签定日的一周内，乙方支付二个月的租金给甲方作为保证金。该保证金在租赁期满，乙方交清全部应付租金后，甲方无息退还给乙方。
二、从第二年开始，每年租金在上一年度基础上递增二%。
三、租金每月支付一次，每次支付 元人民币。每次支付的时刻为当月的一零日之前。
四、租赁物的免租期为一个月，免租期届满开始计收租金。
五、乙方逾期交纳租金，每逾期一日须向甲方支付当月租金额的三%作为滞纳金。逾期超过三零日甲方有权收回以上物业，并没收保证金。
六、租赁期间，承租人自行缴纳水费、电费，使用的电费每月按照独立电度表计量付费，其中用电付费单价执行广州商业电价表，(电度电价按照广州供电局公示执行)由基本电价和电度电价组成;水费每月按独立水表计量付费，水费按照广州经济技术开发区自来水公司收费执行;以后如遇政府单方调价按照调价后的价格执行。
三、各方的权利与义务
(一) 甲方的权利与义务
一、甲方负责提供该仓库产权等相关资料给乙方，由乙方自行办理相关经营所需的手续。
二、甲方有权对该仓库进行定期或不定期的抽查、盘点，并要求乙方提供相关仓库出租的资料。
(二) 乙方的权力和义务
一、遵守有关管理法规和协议约定的要求，对该仓库实施综合管理，并承担相应责任，自觉接受甲方、丙方检查监督;
二、乙方应对该仓库出租业务单独建帐进行管理，单独设立业务台帐和收入台帐，并接受甲方和丙方的抽查;
三、乙方于每周第一个职业日向甲方发送上周业务明细表，并于每月五日报送上月盘点清单;
四、接受甲方、丙方对出租管理经过中财务账目的监督并定期报告职业，每月初向甲方、丙方报送一次上月财务报表;
五、承租方如协议期内将物业改扩建完善配套项目，须经甲方、丙方和有关部门批准后实施;
六、在仓库租赁期内，该仓库属甲方所有，乙方无处分权。乙方除对该仓库实行正常出租活动外，不得进行销售、抵押等侵犯甲方权益的行为;
七、乙方有权出租该仓库，并收取租金及收取其他合法合规费用的权利;
八、有按时向甲方、丙方报送租赁状况报告，并足额及时上缴租金的义务;
九、负责该仓库的日常管理和维护(维修)并承担相关费用，保障物业的安全和完整。仓库结构性维修由甲方负责。
一零、乙方在租赁期间须严格遵守《_消防条例》以及有关制度，积极配合甲方做好消防职业，否则，由此产生的一切责任及损失由乙方承担。
一一、乙方应在租赁物内按有关规定配置灭火器，严禁将消防设施用作其它用途。
一二、乙方应按消防部门有关规定全面负责租赁物内的防火安全，甲方有权于双方同意的合理时刻内检查租赁物的防火安全，但应事先书面通知乙方。乙方不得无理拒绝。
(三)乙方在承租首年必须自费完成下面内容工程改造：
(一)由于货车轮胎直径普遍增高，原有二零个电动升降装卸货平台高度不足，导致货车装卸货时，叉车爬坡角度过大，增加装卸困难，甚至会出现货物倒塌，刹不住叉车的危险。因此，需承租方对上述装卸货平台进行改造。(建议：加装钢结构移动卸货平台，延长平台长度，减小平台坡度角度，保证叉车安全运动。)
(二)由于消防体系(自动报警体系、自动喷淋体系、气体灭火体系)静态折损，存在消防安全隐患，发生火灾事故时体系可能无法正常启动，因此，承租方需委托有资质的第三方维保单位定期对消防体系进行常规检测、维修、更换零件、补充气体等。但消防体系出现无法维修，需要进行整体更换的由甲方负责。
(三)由于原砼灌浆，质量不均匀引起仓库内部地坪起沙，装卸操作经过中容易出现扬尘，影响库区环境，无法存放有无尘要求的货物。因此，需承租方对起沙地坪重新开挖进行修补。
(四)由于监控摄像头安装高度过低，且部分摄像枪已损坏，影响货物堆放，无法做到摄像监控覆盖。因此，需承租方对摄像头安装位置进行改造，并维修已损坏设备。
(五)由于仓库天面屋顶有漏水现象，容易造成货物损毁，因此，承租方需(在施工方保修期满后)对漏水处检修，作防水处理。
(四) 丙方的权利与义务
一、丙方作为担保方，为乙方(承租方)租赁行为提供如下担保：如乙方无力缴纳或不缴纳仓库租金，由丙方(担保方)代为缴纳给甲方;
二、监督和检查承租方的租赁维护管理情况;
三、协调承租方需上报出租方和有关部门处理的事项。
四、合同的生效、变更、延期、终止
一、本合同有效期以起始日期为准，经三方授权代表签字及盖章后生效。如乙方欲延长租期或续约，需于租期届满前的三个月内书面通知甲方，经甲方同意后商讨与延期、续约有关的事项。
二、本合同所约定租赁期内，除本合同另有规定外，一方如需要求变更和解除须经三方一起协商决定，在三方未就原合同的变更和解除达成书面协议前，原合同仍然有效。
三、租赁期间，倘因天然灾害、战争或政府法令规定之禁制等不可抗力之事件而导致双方无法继续执行本合同，任何一方均不得向对方索取赔偿。
四、任何一方如需提前终止合同，必须提前三个月通知对方，以三方同意并签署合同提前终止协议书为准。
五、如甲方主管部门对该物业用途另有安排，乙方需于收到甲方书面通知的三个月内无条件将该仓库原貌退还甲方，乙方、丙方不得向甲方索取赔偿，
五、合同纠纷的解决
一、一切与本合同有关的纠纷应开头来说以友好方式磋商解决，如某纠纷未能于一方以书面通知另外一方有关纠纷后的十五天内解决，任何一方有权向广州市萝岗区人民法院提起诉讼。纠纷尚未解决前(除非任何一方已行使其权利终止本合同)，双方仍须继续履行其于本合同的义务。
二、任何有关本合同或其他相关的协议的更改、补充事宜，必须以书面形式进行并由甲方、乙方或各派代表签署盖公章后方为有效(以最终签定的日期协议为准)，并与本合同具有同等法律效力。
六、其他事项
一、本合同适用于_法律，_法律未作规定可使用国际惯例。
二、本合同一式六份，三方各执二份，均为原件，合同经甲乙丙三方签字盖章后生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 丙方(盖章)：
代理人(签字)： 代理人(签字)： 代理人(签字)：
签约时刻： 年 月 日
签订地点：
出租文物合同范本 第六篇
乙方：
（乙方）
租用（甲方）
厂区和物业租赁期间，为做好安全管理职业，经双方协商，同意订立安全合作并做好合约条例的执行职业。
租用场地范围：xxx
租用日期由xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日。
一、乙方承租人为所租用场地的安全、防火、治安责任人，对承租的厂区和物业的安全、防火、治安职业负有完全的责任。
二、乙方在承租期间，必须严格遵守民族的’有关政令法规，认真贯彻执行治安管理制度，防火及安全条例，并制订相应的管理措施，并督促员工及从业人员认真执行。
三、乙方应严格执行各项物业管理条例和制度，服从管理，甲方应不定期地会同乙方对承租的厂区和物业场地进行防火，用电、用水、卫生等方面的检查，发现有安全隐患，乙方应及时进行整改，若在短时期内不能整改的，甲方应发出安全隐患整改书，明确整改时刻，整改完毕后应报甲方管理部门备案，,共同做好安全管理职业。
四、乙方在场地使用期间，按场地使用性质，配备足够的消防器材，切实贯彻“预防为主，消防结合”的方针，做到防患于未然。
五、乙方应加强承租的厂区和物业的水电管理职业，严禁乱拉乱接，不得擅自改动原有的水电设施，若因使用需要进行改装，应先知会甲方并完善有关施工图表，若改为暗装或吊天花等工程，应先到有关主管部门办理报装手续，经审批后送甲方备案（较大工程需附图纸备案）才能进行施工，以免造成安全隐患。
六、甲方对出租物业负有安全责任，应会同乙方对出租物业的房屋结构，门窗及水电设施的完好进行共同检查，对构成危险的房屋及损坏的门窗及水电设施进行了修复，以保障租用者的使用安全。
七、乙方应严格按所租物业配备的供水、供电容量范围内使用，不得超负荷使用，若因超负荷使用而引起停电，停水事故，乙方应承担事故责任及赔偿事故引起的经济损失。
八、乙方在承租期间，应严格执行属地户口管理的制度，对非本地从业人员，要办理有关暂住手续，由当地派出所审批后，送有关暂住人员名单交甲方备案，以加强治安管理职业。
九、乙方应对承租的厂区和物业及场地进行清洁职业，执行市容卫生管理条例，做到整齐清洁，文明生产；
十、乙方在职业和生产经过中，必须严格执行民族有关安全法规，遵守甲方有关消防、治安管理规定，做好租赁区域的治安防范和消防安全管理，做好四级安全检查，防止发生安全事故；
十一、甲乙双方对该租赁的厂区负有直接管理责任，
甲方安全生产责任人姓名：电话：乙方安全生产责任人姓名：电话：
甲方消防安全责任人姓名：电话：乙方消防安全责任人姓名：电话：
以上条文经甲乙双方确认，若有修改补充，可随时进行协商解决，本合约签订日为生效日期。
甲方：乙方：（盖章）
甲方代表：乙方代表：
二零xx年月日
出租文物合同范本 第七篇
物品租赁合同
甲方(公司)：______________________法定代表人：____________ 职务：____________
地 址：____________电话：____________
乙 方（个人）：____________________ 电话：____________
一、租赁物品：
品 名： ___________数量_：_____________规格： ___________ 备注：______________
二、收费标准、结算方式：
一.租赁费用标准：__________(大写：_____________ )
二.租赁期限：自_______年______月____日至_______年____月____日，共一年。
三.结算方式：乙方签订合同当日以积分方式一次性付给甲方。
三、甲、乙双方的权利和义务
一.甲方应在约定时刻内提供合同中的租用物品，如有不可抗拒影响，双方可协商解决。
二.乙方应按约定如期向甲方支付租用费用。
三.合同期满，乙方可将物品退还甲方，甲方视物品折旧情况收取折旧费用。.
四.本合同最终解释权归甲方所有。
四、其它
一.本合同一式二份，经甲、乙双方签章确认各执一份，均具有同等法律效应。
二.本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签订补充协议。
三.本协议自签订之日起生效。
甲方：____________(章)
代表：________________ ____年____月____日
乙方：____________(章)
代表：________________ ____年____月____日
出租文物合同范本 第八篇
合同编号：_________________
客户方：__________________
承办方：__________________
一 活动现场名称：__________________
二 活动现场地址：__________________
三 活动现场布置时刻：__________________承办方于 ________年 ________月 ________日 时可以进场， ________日 时前布置完毕，________年 ________月 ________日 时结束时，双方办完交接手续后，承办方开始撤出现场布置物品。
四 租用物品名称及其它：
五 付款方式、时刻：
客户需要预付定金 ________元，承办方布置完毕后，定金抵作服务费，在承办布置完毕时客户方应结清余额;否则，承办方有权撤出现场各种布置物品(不返定金)，不承担任何损失，并终止合同。
六 验收及提出异议期限：__________________
客户方于承办方布置完毕后及时验收，对其品种、数量、质量当场进行确认或提出异议;客户方不得以自身的变化、天气的变化、未如数使用租用物品或提前结束活动时刻等为理由，而拒付或减付服务费。
七 租用物品丢失或损坏后赔付方式：
租用物品属正常使用而造成的磨损或损坏，客户方无需赔偿，(承办方也不承担因其磨损或损坏而造成的其它损失及费用);因丢失或非正常使用损坏时，由客户方需按本合同第四条表内单价赔偿(三日内付清)。
八 租用物品的摆放及使用要求：
承办方可按客户方的现场指挥一次摆放到位，不再重新摆放，户外所用物品中不得淋雨、水泡的物品，应避免淋雨、水泡;否则，由此造成的损失由客户方承担。
九 违约责任：
(一)、单方解除合同时须陪付对方违约金为总服务费的_________%;
(二)、承办方不按时完成现场布置时，每推迟一小时应扣除总服务费__________%的费用;
(三)、客户方不按时结清服务费或不按时赔受损租用物品而超过期限的，客户方除付清费用外，还应每日向承办方增付欠款额的五______________%违约金;
(四)、客户对方擅自延长使用时刻的，除加补费用外，还需赔偿承办方因此造成的全部经济损失;
(五)、客户方必须担负租用物品的防火、防灾、防盗和正常使用等安全责任。
十 活动现场联系方式：(一)客户方活动现场负责人姓名 手机 ;
(二)承办方活动现场负责人姓名 手机 。
十一 其他约定事项：
十二 活动结束后双方交接租用物品记录[若无承办方签收，即为客户方没有将租用物品交还给承办方，而在超期使用]：
(一)没有丢失或损坏，承办方委托人验收后现场记录：__________________ 签名：__________________
(二)若有丢失或损坏，客户方委托人查验后现场记录：__________________ 签名：__________________
本合同发生争议时，由双方协商解决或提交北京仲裁委员会仲裁、或向有管辖权的人民法院起诉;本合同(含传真合同)经双方委托代理人签字、盖章后生效，愿双方友好合作，共同遵守。
客户方(章)：__________________
承办方(章)：__________________
委 托 代 理 人：__________________
委 托 代 理 人：__________________
办 公 电 话：__________________
办 公 电 话：__________________
签订时刻：__________________
________年 ________月 ________日
签订(含传真)地址：__________________
出租文物合同范本 第九篇
出租人(甲方)：
承租人(乙方)： 身份证：
根据《_合同法》等有关法律、法规的规定，双方就租赁场地从事经营的事宜协商达成如下协议：
第一条 租赁场地
乙方承租甲方农贸市场井国用九一字第B四-五四号场地，面积一三七五平方米，用途以营业执照核准的经营范围为准。
第二条 租赁期限
自二零__年一月一日至二零__年一二月三一日止，共计二四个月。
第三条 租金
本合同租金实行一年支付制，租金标准为每年壹万元整;租金支付方式为一次性付清。
第四条 甲方权利义务
一、依法制订有关治安、消防、卫生、用电、营业时刻等内容的各项规章制度并负责监督实施。
二、协助各级行政管理机关对违反有关规定的乙方进行监督、教育、整顿，直至单方解除合同。
三、应按约定为乙方提供场地及相关配套设施和经营条件，保障乙方正常经营。
四、除有明确约定外，不得干涉乙方正常的经营活动。
五、应对市场进行商业管理，维护并改善市场的整体形象，包括：对商品品种的规划和控制、功能区域的划分、商品档次的定位、商品经营的管理及质量管理;服务质量管理;营销管理;形象设计;市场调研;公共关系协调;纠纷调解;人员培训。
六、应对市场进行物业管理，并负责市场内的安全防范和经营设施的建设及维护。
第五条 乙方权利义务
一、有权监督甲方履行合同约定的各项义务。
二、应具备合法的经营资格，并按照工商行政管理部门核准的经营范围亮证照经营。
三、应按照约定的用途开展经营活动，自觉遵守甲方依法制订的各项规章制度及索票索证制度，服从甲方的监督管理。
四、应按期支付租金并承担因经营产生的各项税费。
五、应爱护并合理使用市场内的各项设施，如需改动应征得甲方同意，造成损坏的还应承担修复或赔偿责任。
六、应按照各级行政管理部门的规定，本着公平合理、诚恳信用的规则合法经营，不得损害民族利益及其他经营者和消费者的合法权益，并承担因违法经营造成的一切后果。
七、将场地转让给第三人或和其他租户交换场地的，应先征得甲方的书面同意，按规定办理相关手续，并不得出租、转让、转借、出卖。
八、应按照甲方的要求提供有关本人或本企业的备案资料。
九、建筑物外装立面及建筑物内部非乙方承租场地范围内的广告发布权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得以任何形式进行广告宣传。
第六条 合同的解除
乙方有下列情形其中一个的，甲方有权解除合同，乙方应按照租金二零%的标准支付违约金：
一、不具有合法经营资格的，包括因违法经营被有关行政管理部门吊销、收回经营执照的。
二、未按照约定的用途使用场地，经甲方二次书面通知未改正的。
三、利用场地加工、销售假冒伪劣商品的。
四、进行其他违法活动累计达一次或被新闻媒体曝光造成恶劣影响的。
五、将场地擅自转租、转让、转借给第三人。
六、逾期未支付租金的。
七、违反保证金协议的有关约定的。
八、未经甲方同意连续五日未开展经营活动的。
九、违反甲方依法制订的规章制度情节严重或拒不服从甲方管理的。
甲方或乙方因自身缘故需提前解除合同的，应提前三零日书面通知对方，经协商一致后办领会除租赁手续，按照租金的二零%的标准向对方支付违约金，其他手续由乙方自行办理。因甲方自身缘故提前解除合同的，除按约定支付违约金外，还应减收相应的租金，并退还保证金及利息。
第七条 免责条款
因不可抗力或其他不可归责于双方的缘故，使场地不适于使用或租用时，甲方应减收相应的租金。
如果场地无法复原的，本合同自动解除，应退还保证金及利息，双方互不承担违约责任。
第八条 续租
本合同续租适用下面内容两种方式：
一、乙方有意在租赁期满后续租的，应提前三零日书面通知甲方，甲方应在租赁期满前对是否同意续租进行书面答复。甲方同意续租的，双方应重新签订租赁合同。租赁期满前甲方未做出书面答复的，视为甲方同意续租，租期为不定期，租金标准同本合同。
二、租赁期满乙方如无违约行为的，则享有在同等条件下对场地的优先租赁权，如乙方无意续租的，应在租赁期满前三零日内书面通知甲方;乙方有违约行为的，是否续租由甲方决定。
第九条 租赁场地的交还
租赁期满未能续约或合同因解除等缘故提前终止的，乙方应于租赁期满或合同终止后一日内将租赁的场地及甲方提供的配套设施以良好、适租的情形交还甲方。乙方未按照约定交还的，甲方有权采取必要措施予以收回，由此造成的损失由乙方承担。
第十条 争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方协商解决或申请有关部门调解解决，协商或解决不成的，依法向井研县人民法院起诉。
第十一条 其他约定事项
场地在租赁期限内所有权发生变动的，不影响本合同的效力。
第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式三份，出租人、承租人、财政所各一份。
第十三条 双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式，并由双方签字盖章作为合同附件，附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方单方制订的规章制度也作为本合同的附件，规章制度的内容与合同约定相冲突的，以本合同为准，但民族法律、政策另有规定的除外。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
出租文物合同范本 第一零篇
甲方:
乙方：
根据《_合同法》及相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等互利基础上，经友好协商，特订意向如下：
一、甲方提供观光园内土地面积 亩，由乙方自行投资开发游乐项目(包括游乐设备及游乐场内冷饮、食品店)。
二、双方合作时刻为 年 月 日(具体时刻甲乙双方协定)起至 年 月 日止。
三，场地租赁费按实际占用土地面积缴纳，每亩每年 元，一年一交，水电费以园内实际电价为准。
四、在双方合作期间，游乐设备投入资金由乙方承担，应根据游客需要逐步完善游乐设施，在合同履行期内甲方不得另招他人投资游乐项目(甲方现有游乐项目除外)。
五、甲方供乙方使用的场地要做到“三通一平”即电通、路通、水通和场地平整，乙方所需项目建成后(在运营期间，甲方应保证水电需求)，项目间的通路、绿化等职业由甲方负责。
七、甲方提供的场地为园区内部招租，乙方每年所交租赁费为全部费用不再负担其它费用(如工商、税务等)。
八、乙方的责任及义务：
(一)乙方所安装的游乐设备均为民族相应机关检验合格产品。
(二)乙方在游乐项目的经营中必须严格遵守民族有关安全规定，遵守园区的各项规章制度。场内所有游乐设备要配专业人员经常检查，发现难题及时解决，消除事故隐患，如发生安全事故及人身伤害所引起的经济及法律责任由乙方承担。
(三)设备操作人员必须严格按照设备的安全规程操作，爱护园内公共设施，做到遵纪守法文明经营。
(四)乙方在经营期间应按时交纳水电费，如不按时交纳费用所引起的后果则由乙方全部承担责任，否则甲方有权终止合同。
九、本合同经营期满，如乙方继续经营，乙方应提前三个月向甲方提出，双方另行协商，并签订书面合同。如乙方不继续合作经营，乙方应提前一个月清空游乐园，乙方所投入的游乐设备由乙方自行处理，逾期视为自动放弃。
一零、本合同在履行中如有未尽事宜或发生争执，由双方协商或由管辖地人民法院议决，并
